Приложение к Приказу от 29.07.2016 г № 792 Описание
Акт приемки оказанных услуг
"город" ___________ "__" _________ 20__ г.
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице _______________________________________,
действующ____ на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от "__" ______ 20_ г. N______ (далее -
Контракт) Исполнитель выполнил
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не
соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны
"___" ________ 20___ г., фактически оказаны "___" ________ 20___ г.
4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями
Контракта __________________________.
6. В соответствии с п. _____ Контракта сумма штрафных санкций
составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю с учетом удержания
штрафных санкций, составляет _____________________________________________.
8. Результаты оказанных услуг по Контракту: __________________________.
От Заказчика принял: От Исполнителя:
_____________ _____________
__________/ __________ __________ /__________
город __________ "__"_________ 20__ год_______________________________, именуем__ в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и ________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства), именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________, действующ__ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика _____________ (протокол _______ N ______ от _____) заключили Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.Предмет контракта
1.1.Контракт определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по выполнению и финансированию работ по _______________, расположенного по адресу: _____________________ (далее - "Объект") за счет средств ____________________ бюджета, в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями СНиП и проектно-сметной документацией или/и локальной сметой (приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2.Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех работ, предусмотренных Контрактом, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией или/и локальной сметой. Вся полнота ответственности при выполнении работ по соблюдению норм, правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
1.3.Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать Объект готовым к эксплуатации в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
1.4.Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным Сторонами Графиком выполнения работ (далее - "График выполнения работ") (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
1.5.Государственный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную Контрактом цену.
2.Цена контракта и порядок его оплаты, источник финансирования
2.1.Цена контракта составляет (_______________________) рублей,
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _____________________________.
с НДС:
в том числе НДС - ____%% (_____ процентов), _______ (_______) рублей (далее - "Цена Контракта").
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Государственный заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%%).
Источник финансирования: средства ____________________________________.
2.2.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактных системе и Контрактом.
2.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.4 По предложению Государственного заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10%% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10%% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы."
2.5.Цена Контракта включает в себя: __________________________.
2.6.Государственный заказчик осуществляет оплату работ в порядке, предусмотренном Контрактом.
2.7.Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт приемки выполненных работ (форма N КС-2), без претензий Государственный заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акта сдачи-приемки работ без претензий Государственного заказчика, счет на оплату и счет-фактура, выставленные подрядчиком, исполнительную документацию и документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, счета - фактуры, накладные на материалы (по требованию) и другие документы). Подрядчик предусматривает 1%% на непредвиденные работы от общего объема работ без увеличения предложенной ценой контракта. Непредвиденные работы предъявляются отдельным актом выполненных работ (КС-2, КС-3).
2.8._________________________________________________.
Обязательства Государственного заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Государственного заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Государственный заказчик ответственности не несет.
3.Порядок, срок и место выполнения работ
3.1.Сроки выполнения работ по настоящему Контракту: _________________________.
3.2.Место выполнения работ: ________________________________________________.
3.3.Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Государственным заказчиком.
4.Права и обязанности сторон
4.1.Подрядчик обязуется:
4.1.1.Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
4.1.2.Обеспечить:
а) выполнение работ в полном соответствии с:
- проектно-сметной документацией и/или локальной сметой (Приложение N 1 к настоящему Контракту);
- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;
б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;
в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 5.3. настоящего контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
г) Подрядчик предоставляет График выполнения работ (Приложение N 2) Государственный заказчику на согласование на стадии заключения Контракта.
4.1.3.Выполнить работы из своих материалов и с применением своего оборудования.
4.1.4.Перед началом работ предоставить для ознакомления Государственный заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы-поставщика. Перед началом работ Подрядчик обязан письменно согласовать с Государственным заказчиком конкретные тип, вид, марку и стоимость материалов, которые будут использованы при выполнении работ.
4.1.5.Применяемые при выполнении работ материалы, способы выполнения работы должны соответствовать требованиям: действующих СНиП и ГОСТ, техническим условиям, требованиям противопожарной безопасности и техники безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации, а также указаниям Государственного заказчика и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.
4.1.6.За порчу мебели, оборудования, имущества Государственного заказчика, в том числе и ранее выполненных работ по капитальному ремонту объекта, при выполнении работ ответственность несет Подрядчик.
4.1.7.Заключить договоры со специализированными организациями для выполнения пусконаладочных работ, обеспечить присоединение вновь построенных коммуникаций к действующим сетям или поручить это субподрядчику по дополнительному соглашению, без увеличения стоимости настоящего Контракта.
4.1.8.Осуществлять поставку на строительную площадку материалов, изделий, конструкций, строительной техники и механизмов, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Государственным заказчиком.
4.1.9.Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Информировать Государственного заказчика о привлечении субподрядных организаций к выполнению контрактных обязательств.
4.1.10.Осуществлять охрану объекта, материалов и конструкций от начала работ до приемки Государственным заказчиком завершенных ремонтно-строительных и монтажных работ, обеспечить сохранность при объектных сооружений, механизмов, материальных ценностей. До передачи объекта Государственный заказчику, ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, несет Подрядчик.
4.1.11.Предъявлять Государственному заказчику все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.
4.1.12.Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.1.13.Немедленно известить Государственного заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.14.Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Государственному заказчику результаты выполнения работы.
4.1.15.Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.16.Немедленно предупредить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.17.По требованию Государственного заказчика представлять копии платежных документов, договоров на поставку продукции и других документов;
4.1.18.Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств
4.1.19.Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.
4.1.20.В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.
4.1.21.Сдать результат выполненных работ Государственный заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3) и акта сдачи-приемки работ
4.1.22.Письменно известить Государственного заказчика в течение 5 (пяти) дней о готовности объекта к приемке выполненных работ.
4.1.23.Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.24.Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.
Указанную информацию предоставить Государственному заказчику в течение десяти дней с момента заключения Исполнителем договора с соисполнителем, субподрядчиком".
4.2.Подрядчик имеет право:
4.2.1.Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Государственным заказчиком и подрядчиком актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки работ при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
4.2.2.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Государственный заказчик обязуется:
4.3.1.Обеспечить подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего контракта.
4.3.2.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
4.3.3.Принять результат выполненных работ у подрядчика по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
4.3.4.Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
4.3.5.Возвратить подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесенные подрядчиком в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита), в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика, поступившего не ранее подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3.6.Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.Государственный заказчик имеет право:
4.4.1.Потребовать устранения дефектов выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего контракта.
4.4.2.На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы подрядчиком.
4.4.3.Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.
4.4.4.Право на привлечение Государственным заказчиком субподрядчиков, соисполнителей предусмотрено.
4.4.5.Осуществлять надзор за ходом ремонтно-строительных и монтажных работ, подписывать акты на выполненные работы, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования, строительных конструкций - условиям Контракта, проектно-сметной документации/локальной сметой, требованиям СНиП и действующей нормативной документации.
4.4.6.Если Подрядчик без уважительных причин не приступил к выполнению работ по Договору или выполняет работы с серьезными нарушениями Календарного плана их проведения, ставя под угрозу сроки окончания работ по Договору, некачественно выполняет работы, Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения договора. Государственный заказчик вправе уплатить исполнителю за фактически произведенные затраты, согласованные с Подрядчиком, но не свыше цены работ, выполненных до получения извещения об отказе.
4.4.7.Представитель Государственного заказчика имеет право:
- отдавать предписание о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества, не соответствующих требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин;
- вносить рекомендации о замене работника Подрядчика, неудовлетворительно выполняющего работы по договору; приостанавливать выполнение работ до замены указанного работника;
- полностью или частично приостановить работу на такие периоды времени, которые считает необходимым по причине неблагоприятных погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
- беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех типов работ в любое время суток в течении всего периода выполнения работ по строительству объекта.
4.4.8.Не принимать к оплате объемы работ, не согласованные Государственным заказчиком, ведущие к изменению цены договора.
4.4.9.При обнаружении в ходе контроля (надзора) отступлений от условий настоящего договора и проектно-сметной документации и/или локальной сметой, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.4.10.Заключить дополнительный Договор с Государственным заказчиком на возмещение коммунальных услуг, одновременно с заключением настоящего Договора, с установкой приборов учета потребления энергии Подрядчиком, прошедших поверку.
4.4.11.Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4.4.12.Право на привлечение Государственным заказчиком субподрядчиков, соисполнителей предусмотрено.
5.Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1.______________________________________________________________.
5.2.В случае досрочного выполнения работ подрядчиком, Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.
5.3.При приемке выполненной работы (ее результатов) Государственный заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
5.4.В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), Подрядчик обязан компенсировать Государственному заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Государственным заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Государственного заказчика.
5.5.Результат выполненных работ переходит в собственность Государственного заказчика с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ после чего Государственный заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.
Любое отклонение от требований нормативных документов и Договора непосредственно в процессе выполнения работ и влекущее ухудшение их качества, является дефектом.
Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации норм, правил, ГОСТов, СНиП.
6.Скрытые работы
6.1.Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за ___ (______) дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.
6.2.В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
6.3.Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания и приемки каждой системы в отдельности и т.д.
7.Гарантии качества работ
7.1.Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
7.2._________________________________________________________.
7.3.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
7.4.При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 7.2 Контракта недостатков Государственный заказчик извещает Подрядчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении. В течение ____ (_______) дней после получения уведомления Подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию (независимого эксперта) в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Подрядчика в течение ____ (_______) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Государственный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации (независимого эксперта) в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы за экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
7.5.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.6.В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 7.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение ___ (______) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
8.Контроль за ходом и качеством выполняемых работ
8.1.Государственный заказчик обязан осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
8.2.Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за работами вправе в установленном законом порядке заключать Договоры об оказании услуг по осуществлению строительного контроля за ходом и качеством выполняемых работ с организацией. Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в ____-дневный срок после заключения такого Договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять строительный контроль, и наименование инженерной организации.
8.3.Государственный заказчик либо инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет строительный контроль и контроль за соблюдением Подрядчиком Графика производства работ, качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.
8.4.Подрядчик ведет общий и/или специальный журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.
Представитель Государственного заказчика производит записи в журнале. Государственный заказчик или инженерная организация регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
8.5.Осуществляя контроль ведения работ, ни Государственный заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
9.Обеспечение исполнение контракта
9.1.Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является бюджетное или автономное учреждение и им предложена цена Контракта, сниженная не более чем на 25 процентов начальной (максимальной) цены Контракта.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
9.2.Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____%% (______ процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет __________ (_________) рублей.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
9.3.Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
9.4.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
9.5.В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Государственному заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
9.6.Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 9.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственный заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
9.7.В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Государственный заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, или возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение _____ (______) рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта.
9.8.Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственный заказчика.
9.9.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
9.10.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
9.11.В банковскую гарантию включается условие о праве Государственный заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Государственный заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
10.Ответственность сторон
10.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
10.2.В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственный заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.3.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственный заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке Услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = Сцб x ДП,
где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К, определяется по формуле:
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в без акцептном порядке.
10.5.Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
10.6.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.7.В случае не предоставления в установленный настоящим Контрактом срок Подрядчиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком указанной информации Государственному заказчику.
11.Порядок урегулирования споров
11.1.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
11.2.В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
11.3.Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Республики Мордовия.
12.Особые условия
12.1.Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
12.2.Контракт действует до ____________________, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
12.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.4.Подрядчик представляет по запросу, Государственный заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
12.5.Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.
12.6.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
12.7.Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.8.Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:
12.9.Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
13.Юридические адреса, банковские
реквизиты и подписи сторон:
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| ______________________________ ______________________________ (юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты) ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ | ______________________________ ______________________________ (юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты) ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ |