Приложение к Приказу от 12.07.2016 г № 241
N п/п |
Наименование работ |
Срок выполнения работ |
Цена за единицу (руб.) |
Общая стоимость (руб.) |
1 |
|
|
|
|
Итого: |
|
Заказчик Поставщик
___________________________________ ______________________________
М.П. М.П.
_______________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ___________________ именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения исполнителя _____________ (протокол ___________ N _______ от ____________) заключили настоящий Государственный контракт (далее - "Государственный Контракт") о нижеследующем:
1.Предмет контракта
1.1.В соответствии с настоящим Государственным контрактом Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу ___________________ (далее - услуга) в объеме согласно Техническому заданию (приложение N 1) и в сроки определенные графиком оказания услуг (приложение N 2), являющимися неотъемлемой частью Государственного контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Государственным контрактом.
1.2.Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида услуг, в соответствии с условиями Государственного контракта, собственными силами и/или силами привлеченных соисполнителей.
2.Цена Государственного контракта и порядок расчетов
2.1.Цена настоящего Государственного контракта составляет __________________ (_________________) рублей, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком данного налога).
2.2.Источником финансирования услуг по настоящему Государственному контракту является __________________.
2.3.Оплата услуг по настоящему Государственному контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: _____________________________.
2.4.Обращение Исполнителя к Заказчику по поводу платежа должно быть изложено в письменной форме с приложением соответствующего счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг.
2.5.Цена Государственного контракта включает в себя _________________.
2.6 Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
2.7.В случае, если Государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%%).
3.Сроки оказания услуг и порядок сдачи-приемки оказанных услуг
3.1.Сроки оказания услуг по настоящему контракту: начало - в течение ___________ с момента подписания Государственного контракта; окончание - не позднее ____________ 20___ года.
3.2.При завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт о приемке оказанных услуг, счет (и/или счет-фактуру).
3.3.Заказчик в течение _________ дней со дня получения акта об оказании услуг и отчетных документов обязан его подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом после подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.4.Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения
3.5.В целях проверки соответствия оказанных услуг, условиям Государственного контракта Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов (экспертной организации). По итогам проведения экспертизы оказанных услуг, составляется заключение с указанием соответствия (несоответствия) оказанных услуг требованиям Государственного контракта.
3.6.В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия оказанных услуг условиям Государственного контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.
3.7.В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки услуг, оказанных в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Устранение отмеченных в данном акте замечаний производится Исполнителем за свой счет.
3.8.Устранение Исполнителем в установленный срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
4.Качество, комплектность и гарантийный срок
4.1.Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с условиями Государственного контракта, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийного срока эксплуатации результатов оказанных услуг.
4.2.На результат услуг устанавливается гарантийный срок - ____________ с даты подписания акта приемки оказанных услуг.
4.3.Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результатов оказанных услуг или их неправильной эксплуатации.
4.4.При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик извещает Исполнителя о необходимости прибытия уполномоченного представителя Исполнителя для участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении. В течение ___________ (____________) дней после получения Исполнителем уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
4.5.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат услуг не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель.
4.6.В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 4.3 Государственного контракта Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение _____________ (____________) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя.
5.Права и обязанности Сторон
5.1.Исполнитель обязан:
5.1.1.Оказать услуги в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2.Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
5.1.3.Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее их качество.
5.2.Исполнитель вправе:
5.2.1.Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.
5.2.2.Самостоятельно определять порядок оказания услуг по настоящему Государственному контракту.
5.3.Заказчик обязуется:
5.3.1.Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленном настоящим контрактом.
5.4.Заказчик вправе:
5.4.1.Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
5.4.2.Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту.
6.Ответственность Сторон
6.1.За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Государственным контрактом. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Государственным контрактом.
6.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом. Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательств.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
6.3.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Государственным контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Государственного контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Государственному контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Государственного контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = С ЦБ x ДП, где:
С ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Государственному контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,2 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
6.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом. Заказчик производит оплату по Государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в безакцептном порядке.
6.5.Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Государственному контракту.
6.6.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств; стихийных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.д.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Государственному контракту, которые возникли после заключения Государственного контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.7.В случае не предоставления в установленный настоящим Государственным контрактом срок Исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Государственного контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной информации Заказчику.
7.Обеспечение исполнения Государственного контракта
7.1.Обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Государственному контракту, в том числе таких обязательств как оказание услуг надлежащего качества, соблюдение сроков оказания услуг, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Государственного контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Государственного контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Государственный контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
В случае если Исполнитель является бюджетным или автономным учреждением и цена контракта снижена не более чем на 25 процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, обеспечение исполнения контракта не требуется.
Исполнение Государственного контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Государственного контракта определяется Исполнителем.
7.2.Размер обеспечения исполнения Государственного контракта составляет ____________ (_________) процентов) от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет ____________ (_________) рублей.
При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Государственного контракта, Исполнитель, с которым заключается Государственный контракт, предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
7.3.Исполнитель в ходе исполнения Государственного контракта вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Государственного контракта. При этом Исполнитель может изменить способ обеспечения исполнения Государственного контракта.
7.4.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Государственного контракта не менее чем на 1 (один) месяц.
7.5.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Государственного контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
7.6.Прекращение обеспечения исполнения Государственного контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Государственного контракта по истечении срока, указанного в п. 7.5 Государственного контракта, признается существенным нарушением Государственного контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Государственного контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
7.7.В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Государственного контракту обеспечение исполнения Государственного контракта подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Государственном контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока исполнения Государственного контракта.
7.8.Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту подлежит выплате Заказчику в случае, если Исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему Государственному контракту.
7.9.Обеспечение исполнения Государственного контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
7.10.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.11.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.
8.Антикоррупционная оговорка
8.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Государственного контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.2.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. Государственного контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. Государственного контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.3.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.1. настоящего Государственного контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Государственного контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
9.Срок действия, порядок изменения и расторжения Государственного контракта
9.1.Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Государственного контракта по результатам проведения электронного аукциона - в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2.Настоящий Государственный контракт действует до ____________, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.
9.3.Изменение существенных условий Государственного контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) При снижении цены Государственного контракта без изменения предусмотренного Государственным контрактом объема услуг, качества выполняемых услуг и иных условий Государственного контракта.
б) Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Государственным контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Государственным контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Государственного контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Государственном контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Государственного контракта. При уменьшении предусмотренного Государственным контрактом объема услуг стороны Государственного контракта обязаны уменьшить цену Государственного контракта исходя из цены единицы услуг. Цена единицы дополнительно оказываемых услуг при уменьшении предусмотренного Государственным контрактом количества оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренный в Государственном контракте объем таких услуг.
9.4.Государственный контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5.Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Государственного контракта в следующих случаях:
9.5.1.при существенном нарушении Государственного контракта Исполнителем;
9.5.2.в случае просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг более чем на 10 (десять) календарных дней;
9.5.3.в случае существенного нарушения требований к качеству оказанных услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.5.4.установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;
9.5.5.в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.6.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в ходе исполнения Государственного контракта установлено, что Исполнитель соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
9.7.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора в следующих случаях:
9.7.1.При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
9.7.2.Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Графиком оказания услуг, более чем на 2 (два) рабочих дня.
9.7.3.Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа.
9.7.4.Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
9.7.5.Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
9.7.6.Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; размер которой превышает 25%% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.8.Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Государственного контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.9.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Государственном контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в единой информационной системе.
9.10.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу и Государственный контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.
9.11.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта устранено нарушение условий Государственного контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Государственного контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Государственного контракта.
9.12.Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.13.Изменение условий настоящего Государственного контракта допускается только в случаях, установленных действующим законодательством.
10.Заключительные положения
10.1.Споры, возникающие в процессе исполнения государственного контракта, Стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Республики Мордовия. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
10.2.По вопросам, не урегулированным настоящим Государственным контрактом, применяются соответствующие нормы гражданского законодательства Российской Федерации.
10.3.Государственный контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
11.Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик Поставщик
Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты плательщика: Банковские реквизиты Исполнителя:
_________________________________ _________________________________
М.П. М.П.